建房的合同範本
本文已影響1.21W人
本文已影響1.21W人
建房的合同範本,在生活裏大家經常會見到合同書的存在,在關乎自身利益的情況下,大家會寫一份合同書保障自己的利益,明確自身的義務,減少相關的糾紛的發生,一起看看建房的合同範本.
建房的合同1
甲方:____(姓名,身份證號碼)
乙方:____(姓名,身份證號碼)
甲方擬建房屋一座,位置在___縣__鎮__村__組,由乙方負責承攬建設。爲明確雙方權利義務關係,經平等協商,雙方自願簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度,乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
⒉、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設並交付建房成果。當事人明確,雙方不存在僱傭關係。
⒊、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
⒋、工期從_____年___月___日開始建設,工期爲___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
⒌、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的'安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
⒍、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、質量要求
⒈、乙方應當本着保質保量的原則,按照圖紙施工,加強質量管理。
⒉、重要施工過程:如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。
⒊、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時,有權要求乙方停工或整改。
⒋、房屋建成後一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈、工程款結算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣___元。
⒉、付款時間:第一次付款在施工開始後___天內,第二次付款在___,第三次付款在___,第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。
四、違約責任
⒈、由於工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的,乙方應承擔違約金___元,並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方,視爲乙方根本違約,甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行爲的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法
⒈、發生合同爭議時雙方應友好協商。
⒉、如雙方協商不成雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
⒈、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
⒉、本合同自簽訂之日起生效。
⒊、以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:XXX
乙方簽字:XXX
年 月 日
建房的合同2
建設發包發(甲方):身份證:
承包施工方(乙方): 身份證:
經甲、乙雙方共同協商,雙方本着平等、誠信的原則,確保工程安全、優質、高效,經甲乙雙方協商自願簽訂本合同,就房屋建築有關事項達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、 承包方式
採用包工包料的方式
二、 承包價格
雙方約定按建築面積包乾,每平方米 元包乾建成。
三、 承建範圍
正負零以上的建築施工由乙方全權負責,從澆灌地圈樑、地盤等起直至屋頂封頂,廚房、衛生間防水均爲承包範圍,包含牆體砌築、內外牆粉刷、及瓦面等爲乙方承包範圍;面積:300㎡(以設計圖紙爲依據)
四、 甲方職責
甲方需根據乙方工程進度支付商定款項,付款不得拖欠,導致影響工程進度
五、 乙方職責
1、乙方自帶施工時所需的一切用具(含模板、攪拌機、震動器、腳手架等,且所有費用由乙方負責),並按圖紙和甲方要求施工。
2、乙方購買材料時所產生的一起費用由乙方自行承擔。
3、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工文明施工。
4、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
5、乙方在建築材料上把關,符合相關建築標準。
六、 工程質量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工。
2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責任影響房屋質量等行爲時,甲方有權要求乙方停工或整改。
3、砌牆平面平整垂直牆角,頂角垂直,砂漿均勻飽滿,澆灌平整、牢實,粉牆光滑平整,杜絕空鼓,牆磚、地磚平實、整齊,縫隙合理,各項符合相關標準,或不低於同等商品房相關標準。
4、需混凝土澆灌的需一次性澆灌,乙方需合理安排時間,不得因天氣、工人等原因造成分次澆灌。混凝土使用標準不得低於同等建築的商混標準。
5、房屋牆體整體垂直度不得超過cm(釐米)的誤差
6、電路按圖紙和甲方要求施工,佈置合理規範、安全;開關、插座佈置合理,能正常使用。
7、水管、排水管道按圖紙設計或甲方要求施工。
8、各項鋼筋使用不得低於一下標準:
地圈樑:Ф16 立柱: Ф 14 箍筋: Ф 8
板面: Ф 8 扎兩層
各鋼筋之間的間距不得低於同等商品房標準,捆紮後的鋼筋在澆灌之前須取得甲方同意(注:以上工程質量如不合格造成的損失由乙方負責。)
9、工程完工後(5年內),如房屋出現建築安裝的質量問題,由施工方負責免費維修。
七、 工程款支付辦法
1、動工前甲方支付乙方人民幣(大寫啓動資金,待地圈樑、地面平整澆灌,第一層封頂驗收合格甲方支付乙方第一層工時費人民幣 元(大寫) 。全部工程完工檢查驗收合格後一個月內一次性結清剩餘款項。
八、 安全責任
乙方必須認真按施工操作程序施工,安全第一、質量第一、信譽第一、預防爲主,倘若施工中發生安全事故,均由乙方負責,甲方不負任何責任。
九、 工期約定
工程於 年 月 日開工,於 年 月 日前竣工。
十、 違約責任
1、由於工程質量達不到要求的,乙方要修理或重做,所造成的材料、人工工資由乙方負責;由乙方原因導致合同無法履行的,乙方承擔違約責任並賠償相應損失。
2、乙方若無事甲方的合理要求,或採取消極怠工或延誤工期等做法爲難甲方,在甲方明確告知以後仍不整改,視爲乙方根本違約,甲方有權解除並終止合同,所產生的款項概不支付,所產生的損失,甲方有權繼續追討
十一、 爭議解決辦法
1、發生合同爭議時,雙方應友好協商。
2、如協商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
十二、其它未盡事宜
1、本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力
2、因自然災害、政策等不可抗拒因素造成合同無法履行時,雙方依據事實情況協商進行,合同可以繼續履行時,乙方所產生的工期延誤需取得甲方同意。
3、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理,補充合同與本合同具有同等法律效力。
4、甲乙雙方簽字後生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議,尚若違反,造成的損失由違約方負責。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
年 月 日
簽約地址:
建房的合同3
發包人: (以下簡稱甲方)
身份證號碼:
承包人: (以下簡稱乙方)
身份證號碼: 甲乙雙方根據現行《建築法》、《勞動法》規定,經過雙方協商,本着平等、自願、公平、誠實、守信的原則。雙方就本着建築工程施工事宜達成共同遵守的條款如下:
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:凡圖紙以內的工程,乙方負責作完,凡圖紙以外的工程,甲方再加工時費。
4、本工程爲框架結構(毛地,沒有瓦帽,屋頂無造型。)
5、承包形式:包工不包料。只包土建和內牆打一道糙泥找平,其餘不包。
6、圖紙編號:
二、承包價格:(251.00)元/m2。
三、施工要求:乙方施工必須按照圖紙設計及施工規範要求進行,凡檢查不符合要求的部分應立即返工。
四、材料供應(甲方)
五、工期:130天。
六、付款方式:基礎做到±0.000,甲方付給乙方一萬元,一層現澆頂打完付所完成工程量的90%,二層澆頂打完付所完成工程量的90%,內粉完付整個工程款的95%,內粉完工20個自然日之內一次性付清所有餘款。
七、安全事故由甲乙雙方共同負責。
八、施工期間鐵釘、鐵絲、扎絲、焊藥、焊條、墨、工程線、水費、電費由方負責,甲方負責基礎回填,保證不影響施工。
九、乙方不負責工程的水、暖、電安裝工程及門窗、欄杆等安裝和上下水地溝的挖土和填實。
十、甲方負責三通一平,施工所需材料運輸到施工現場。
十一、因天雨、停水、停電、自然災害所誤工期相應順延。甲方責任:因材料供應不足,影響正常施工,工程款不按時到位,造成停工責任由甲方負責。乙方責任:施工過程中,如甲方驗收時,有不合格或不按規範施工的,乙方組織人員整改,驗收合格,進行下道工序施工。
十二、甲方負責安排乙方的住宿,生活用水、用電費由甲方負責。
十三、建築面積:以所完成的工程量計算建築面積,樓梯面積:按其水平投影面積計算建築面積×2倍計算。
十四、其它:如果甲方沒有辦理手續,或鄰家沒有協商造成停工,由甲方負責誤工費,每人200元/天。甲方負責澆磚、砼養護、看場、看設備。以上協議雙方各自遵守,本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字生效,本合同工程全款付完自行作廢。
甲方簽字: 乙方簽字:
xx年xx月xx日
二手房買賣合同範本-二手房合同注意事項
簡易版建築工程承包合同書
2021股份轉讓合同協議範本
慶餘年陳萍萍和範建什麼關係 陳萍萍範建鬥嘴是哪一集
2021正規土地轉讓合同範本
懷孕初期能同房嗎:同房了怎麼辦(適合的同房姿勢)
自建房裏的廚房廁所風水要注意
最新室內裝修合同範本4篇
青島家居裝飾裝修施工合同範本
風水知識建房購房切不可忽視的幾點
二本三本合後志願填報建議
購房幾大建議如何選擇好風水的房子
同房前吃什麼有助懷孕 早上同房好還是晚上同房好
家居裝飾裝修施工合同範本
農村建房的基本風水佈局
經典酒店經營合同範本最新
哪些房屋風水的房子建議不要住
租房合同樣本介紹 租房合同樣本範文示例
陳建州范瑋琪離婚了嗎 陳建州范瑋琪的戀情
範偉趙本山同框怎麼回事 範偉趙本山時隔十年再同框引網友淚目
慶餘年範建爲什麼收養範閒 慶餘年範建和葉輕眉什麼關係
2020室內裝修合同範本
日本女生短髮大合集 不同的短髮搭配臉型示範
經典技術諮詢服務合同範本
拔罐後可以性生活嗎?不建議同房
農村建房頂層怎建風水好
轉租房子合同怎麼籤合同
家庭室內裝修合同範本3篇
最適合亞洲男生的劉海 型男髮型範本示範
深圳市小型家居裝修合同範本
夢見建房子、蓋房子、造房子、建樓房、蓋樓房
學生實習工作合同範本2021
婚房新房建設的風水陣